Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа. Мобильная версия

Справочная служба: +7 (812) 312-82-96
Телефон доверия: +7 (812) 314-17-92
/cases/cdoc

- Главная страница
- Новости
- О суде

- Председатель суда
- Судьи и руководители подразделений
- Место ФАС СЗО в судебной системе
- Историческая справка
- Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- Статистика
- Структура суда
- Структура аппарата суда

- Контроль за деятельностью суда
- Правовые основы
- Суды округа
- Вопросы арбитражной практики

- Аналитические справки, обзоры судебной практики, постановления президиума суда и рекомендации НКС
- Обращения по проектам обзоров судебной практики

- Обращения по судебным делам
- Арбитражный процесс

- Порядок подачи кассационной жалобы и основные проблемы, возникающие при обращении с ней. Порядок обжалования определений арбитражного суда
- Государственная пошлина

- Порядок уплаты государственной пошлины
- Образец платежного поручения
- Возврат государственной пошлины

- Расчет процентов по ст. 395 ГК РФ
- Депозитный счет ФАС СЗО
- Обжалование судебных актов в порядке надзора

- Кадровое обеспечение суда

- Порядок наделения судей полномочиями, требования к кандидатам на должность судьи и порядок их отбора
- Порядок поступления граждан на государственную службу в аппарат суда, квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей государственной службы в аппарате суда
- Открытые вакансии
- Итоги конкурсов на замещение вакантных должностей государственной службы в аппарате суда
- Телефоны отдела кадров
- Дополнительная информация

- Взаимодействие со СМИ

- Положение о порядке аккредитации СМИ
- Положение о порядке предоставления информации СМИ

- Информация для посетителей

- Адрес суда
- Контактная информация
- Подача документов в электронном виде
- Регламент предоставления информации о деятельности суда
- Порядок ознакомления с материалами дел
- Порядок ознакомления с материалами дел, по которым документы поданы в электронном виде
- Порядок ознакомления с информацией, находящейся в архиве суда
- Порядок выдачи копий судебных актов и документов из судебных дел
- Заявка на ознакомление с материалами дела
- Пропускной режим
- Командировочные удостоверения
- Уведомления об отзыве доверенностей

- Государственные закупки
- Судебные акты
- Расписание дел
- О противодействии коррупции

- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции

- Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, международные правовые акты
- Акты органов судейского сообщества Российской Федерации
- Локальные акты Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа

- Акты ФАС СЗО

- Методические материалы
- Формы, бланки

- Формы для судей
- Формы для граждан, претендующих на замещение должности федеральной государственной службы
- Формы для федеральных государственных служащих
- Иные формы

- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

- Судьи
- Государственные гражданские служащие

- Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

- Состав комиссии
- Порядок работы комиссии
- Сведения о планируемом заседании комиссии, о принятых комиссией решениях

- Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- Антикоррупционная экспертиза
- Телефон доверия

- О содействии Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа в организации судебных заседаний с использованием ВКС

2

А56-67912/2012

776/2014-24549(1)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000
http://fasszo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

01 июля 2014 года | Дело № | А56-67912/2012

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Пастуховой М.В., судей Бурматовой Г.Е., Журавлевой О.Р.,
при участии от общества с ограниченной ответственностью «СК Эталон» Солотяна В.А., от общества с ограниченной ответственностью «СК «Нева» Дашдамирова Э.Т. оглы (доверенность от 04.03.2014 № 7-12/14),
рассмотрев 01.07.2014 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СК Эталон» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.12.2013 (судья Колосова Ж.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2014 (судьи Семенова А.Б., Есипова О.И., Зотеева Л.В.) по делу № А56-67912/2012,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «СК Эталон», место нахождения: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 33, лит. А, пом. 17-Н, ОГРН 1107847012789, ИНН 7801512042 (далее - истец, ООО «СК Эталон»), обратилось в Арбитражный суд города Санкт - Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «СК «Нева», место нахождения: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 6, лит. А, ОГРН 1077847542893, ИНН 7838388232 (далее - ответчик, ООО «СК «Нева»), о взыскании 3 658 160 руб. 15 коп. задолженности по договору подряда от 26.04.2012 № 26-04-СПЧ и 182 908 руб. неустойки.
Определением суда от 16.10.2013 принят встречный иск ООО «СК «Нева» к ООО «СК Эталон» о взыскании неустойки по договору в размере 13 762 737 руб. 86 коп.
Определением суда от 06.02.2013 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Комитет по строительству Санкт-Петербурга и общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИНТАРСИЯ».
Решением суда от 11.12.2013 первоначальный иск удовлетворен. С ООО «СК «Нева» в пользу ООО «СК Эталон» взыскано 3 658 160 руб. 15 коп. задолженности, 182 908 руб. неустойки, расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. Встречное исковое заявление удовлетворено частично, с ООО «СК Эталон» в пользу ООО «СК «Нева» взыскано 1 000 000 руб. неустойки, в остальной части встречного иска отказано.
Дополнительным решением от 27.12.2013 распределены судебные расходы, понесенные в связи с оплатой экспертизы и предъявлением встречного иска. В результате зачета взаимных требований суд первой инстанции взыскал с ООО «СК «Нева» в пользу ООО «СК Эталон» судебные расходы в сумме 29 500 руб.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2014, с учетом дополнительного постановления от 18.04.2014, решение суда первой инстанции от 11.12.2013 оставлено без изменения.
В кассационной жалобе ООО «СК Эталон», ссылаясь на неправильное применение судебными инстанциями норм материального права, просит отменить решение и постановление и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В судебном заседании ООО «СК Эталон» заявило ходатайство о процессуальном правопреемстве в порядке статьи 48 АПК РФ, согласно которому данное общество просит произвести замену ООО «СК Эталон» на общество с ограниченной ответственностью «ПФК», место нахождения: 192238, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 94, корп. «Б», пом. 2-Н, ОГРН 1097847925143, ИНН 7816459105 (далее - ООО «ПФК»), в связи с заключением договора от 20.06.2014 об уступке права требования.
Согласно указанному договору, представленному суду кассационной инстанции, ООО «СК Эталон» передало ООО «ПФК» право требовать от должника (ООО «СК «Нева») уплаты 3 658 160 руб. 15 коп. задолженности, 182 908 руб. неустойки, 29 500 руб. судебных издержек на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.12.2013, дополнительного решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.12.2013 и постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2014.
В соответствии со статьей 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина, другие случае перемены лиц в обязательствах), арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником.
ООО «СК «Нева» в судебном заседании не возражало против удовлетворения ходатайства ООО «СК Эталон».
Суд кассационной инстанции, изучив представленные ООО «СК Эталон» доказательства, подтверждающие правопреемство этой стороны спора в материальном правоотношении, находит его заявление о замене ООО «СК Эталон» на процессуального правопреемника - ООО «ПФК» подлежащим удовлетворению.
В судебном заседании представители сторон заявили ходатайство об отложении судебного заседания, указав на возможность заключения мирового соглашения.
В соответствии с частью 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
В целях мирного урегулирования спора кассационный суд считает возможным отложить рассмотрение дела.
Руководствуясь статьями 48, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

о п р е д е л и л

произвести замену общества с ограниченной ответственностью «СК Эталон», место нахождения: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 33, лит. А, пом.17-Н, ОГРН 1107847012789, ИНН 7801512042, его процессуальным правопреемником - обществом с ограниченной ответственностью «ПФК», место нахождения: 192238, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 94, корп. «Б», пом. 2-Н, ОГРН 1097847925143, ИНН 7816459105.
Рассмотрение кассационной жалобы отложить на 31.07.2014 в 11 час. 00 мин.
Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Якубовича, дом 4, зал № 6, этаж 4.

Председательствующий |  | М.В. Пастухова
Судьи |  | Г.Е. Бурматова О.Р. Журавлева

Информация:
- информацию о движении кассационной жалобы, о перерыве в судебном заседании, об отложении судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы можно получить на официальном сайте суда в сети Интернет: http://fasszo.arbitr.ru;

- телефон справочной службы (812) 312-82-96;

- запись на ознакомление с материалами арбитражного дела по телефону (812) 312-82-96 с 10.00 до 13.00.